...赶工等的费用,由发包人承担!工程建设疫情防控相关费用调整...
山东省规定，即日起因防疫造成窝工、赶工等费用由发包人承担 ，同时对工程建设疫情防控相关费用作出多项调整 ，包括增加疫情防控措施费 、明确费用计算方式 、分担原则及应急抢建项目计价模式等 。
复工后需要赶工的，赶工费由发包人承担 ，但需满足确保工程质量和安全的前提条件 ，且赶工天数超出剩余工期10%时需编制专项施工方案并经专家论证 。
因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的 ，由此增加的赶工费用由发包人承担……。 ”依据二：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500 - 2013）第12条规定：“发包人要求合同工程提前竣工的 ，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划 。
施工降效、窝工及赶工费用：因疫情防控导致的施工效率降低 、窝工或建设单位要求赶工产生的费用，计入工程造价 ，由发包人承担 。具体金额由发承包双方根据审定的施工组织方案确定。人工与材料费用波动：因人工短缺 、交通不便导致的人工成本和材料费用上涨 ，超出合同约定风险幅度的部分，由发包人承担 。
环艺专业毕业设计如何做?
选题与定位方向选取：根据个人兴趣与导师建议确定细分领域 ，如建筑改造、城市公园景观 、商业空间室内设计等 。例如 ，可聚焦“后疫情时代社区公共空间弹性设计 ”或“非遗文化主题餐饮空间营造”。场地调研：实地考察选址，记录地形 、光照、人流等数据 ，分析周边环境与文化特征。
环艺毕业设计常见问题及解决方法如下：主题偏离：部分同学在做乡村振兴主题设计时 ，易出现主题偏离，如做傣族文化设计却变成云南旅游主题 。解决方法是找一个大的主题 ，选取一个小的切入点深入开展设计 ，例如做傣族文化设计，重点应放在傣族的人文风俗和民族历史上 。
环艺设计专业的毕业生在就业时 ，需要根据自身兴趣和职业规划来选取适合的岗位。例如 ，对于热爱创意设计的毕业生来说，可以考虑成为室内设计师或配饰设计师；而对于擅长与人沟通的毕业生，则可以考虑从事业务员或主材员的工作 。
环艺设计专业的毕业生在装饰公司可以担任绘图员、室内设计师 、配饰设计师 、业务员和主材员等多种职位 。随着环艺设计在国内的流行 ，专业人才的需求量也在不断增加。然而 ，由于人才市场饱和，毕业生在毕业时能够找到工作 ，但要想获得较高的收入 ，可能需要花费几年的时间来积累经验和提升技能 。
环艺毕设的主要方向之一是室内设计 。学生可以根据所学的知识和技能，设计各种室内空间 ，包括住宅、办公室 、餐厅 、咖啡馆等。设计内容可以涉及空间布局、装修风格 、材料选取 、照明设计等方面 。通过毕设项目 ，学生可以展示对室内环境的理解和创意，将设计理念转化为实际的室内设计方案 。
疫情防控内容有哪些?
〖壹〗、把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。生命重于泰山 ，疫情就是命令 ，防控就是责任 。戴口罩 、勤洗手，测体温 、勤消毒 ，少聚集、勤通风 。早发现 、早报告 、早隔离、早治疗 ，对自己负责，对他人负责。做好自我防护就是关爱他人，遵守文明行为就是奉献社会。讲卫生、除陋习 ，摒弃乱扔 、乱吐等不文明行为 。
〖贰〗 、疫情防控广播内容有如下： 把人民群众生命安全和身体健康放在第一位 。 生命重于泰山 ，疫情就是命令，防控就是责任。 戴口罩、勤洗手 ，测体温 、勤消毒 ，少聚集 、勤通风 。 早发现、早报告 、早隔离 、早治疗，对自己负责 ，对他人负责 。 做好自我防护就是关爱他人 ，遵守文明行为就是奉献社会。
〖叁〗、社区疫情防控的工作涉及多个方面，具体包括以下内容： 外来人员排查登记：社区需要对外来人员进行排查和登记 ，特别是从事进口冷链产品相关工作人员 、节假日期间返乡人员 、来自中高风险地区人员以及入境人员等 ，确保他们的信息被及时记录和监测 。
工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供借鉴
〖壹〗、山东省：除防疫费用外，施工降效 、窝工及赶工费用也计入工程造价 ，由发包人承担 。泉州市：疫情防护物资 、临时隔离设施、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿 、伙食 、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算。
〖贰〗、案例三：业主因财物被盗拒缴物业费 ，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费，法院判决其仍需缴纳物业费，但无需交滞纳金和维权费 。法院认为 ，财物被盗是财产损害赔偿纠纷 ，与物业服务合同纠纷是两个独立案件，业主可另案起诉赔偿问题 。
〖叁〗 、要分析污水泵台班单价的构成 ，如果台班工日与签证工日的工种一样 ，则这150工日的费用不予以计算。如果台班工日与签证工日的工种不完全一样，则要计取两者差异 ，而不是再计取150个工日的费用 。
〖肆〗 、平先生的家属在办理完相关手续后来到保险公司进行索赔 ，可保险公司只承担了平先生入院检查、治疗所花的费用，而其占比例最大的假肢费用缺不予赔付 ，理由是假肢超过了国家社保的范围 ，保险公司不承担赔付责任 。
〖伍〗 、有固定收入的：误工费=误工收入（天/月/年）×误工时间。注：对有固定收入的，应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。至于受害人是否能够负担得起 ，则是执行的问题 。
〖陆〗 、被扶养人生活费：根据受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费支出计算（2023年江苏城镇居民可支配支出40461元 ，具体数额需结合被扶养人实际情况确定） 。维修费：以票据为准（通常指车辆或其他财产的维修费用）。
